買賣合同

          時間:2021-04-21 09:41:23 買賣合同 我要投稿

          【實用】買賣合同集錦十篇

            隨著人們法律意識的建立,我們用到合同的地方越來越多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家整理的買賣合同10篇,希望能夠幫助到大家。

          【實用】買賣合同集錦十篇

          買賣合同 篇1

            合同編號:GA219041901

            購貨單位(以下簡稱甲方): 章丘市地生金建材有限公司 供貨單位(以下簡稱乙方): 江蘇宏陽鋼材有限公司 經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。 第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、質(zhì)量及其他 1. 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、單價

            2.產(chǎn)品的技術標準(包括質(zhì)量要求): ①. 按國家標準執(zhí)行;

            ②. 向甲方提供相關技術資料等; 第二條 產(chǎn)品的計量單位、計量方法

            計量單位、計量方法:現(xiàn)場點數(shù)檢驗以實際到貨數(shù)量作為結算依據(jù) 。 第三條 產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收無包裝。 第四條 產(chǎn)品的交貨方法、運輸方式、到貨地點

            1.交貨方法:乙方運輸,并卸于甲方指定的位置(在場地允許的情況下)。 2.到貨地點: 3.收貨人: 第五條 產(chǎn)品的交貨期限

            甲方至少提前 三 天通知送貨,乙方須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)將產(chǎn)品置于甲方指定的地點。

            第六條 貨款的結算及貨款支付

            1.產(chǎn)品貨款的結算:以上產(chǎn)品的價格包括但不限于材料、運輸、裝卸,結算時按實際交貨量及與之相對應的價格結算。

            2.產(chǎn)品貨款的支付: 第七條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法

            甲方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格不符合國家規(guī)定,乙方應立即無條件更換產(chǎn)品,一切費用由乙方負擔。如果未經(jīng)復試化驗使用產(chǎn)品,所用貨品視為合格產(chǎn)品。 第八條 違約責任

            乙方不能按期交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的 3 %的違約金,特殊情況除外。 第九條 不可抗力

            甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。 第十條 其它

            本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自雙方簽字蓋章起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。無雙方書面協(xié)議,債權債務不得轉讓。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。

            購貨單位(甲方):(公章)供貨單位(乙方):(公章)

            代表人: 代表人:

            年 月 日訂立

          買賣合同 篇2

            甲方:(以下簡稱甲方)

            乙方:(以下簡稱乙方)

            甲方有二處山林,座落在黃沙累村三組。(小地名楓木山、過水沖水溝上)。經(jīng)甲乙雙方查閱資料、實地考察,共同協(xié)商,自愿買賣二處山林,為保證買賣后乙方、土地權屬方的管理、處置、收益等權利事宜,防止日后發(fā)生爭執(zhí),特訂立本合同如下:

            一、 買賣山林四界權屬份額。第一處山林。小地名:楓木山。山界為:東至嵐江河,南至岌下河,西至金字頂,北至岌下河(蔣漢陽屋南邊岌)。此山面積為三十一畝。甲方土地權占十五點五畝,權屬內(nèi)所有杉松全部賣給乙方;尚仁里鄉(xiāng)卿家巷村五組所占十五點五畝,被甲方租賃所造林杉林權屬為二八分成,甲方所占八成全部賣給乙方(有造林分成合同,林權證復印附后為證)。第二處山林。小地名:過水沖水溝上(鄧家屋后右邊進家沖)。山界為:東至大岌龍玉青山,南至岌鄧姓門口村公青山,西至鄧姓家挑水吃水溝,北至漕盧宗豆山,此山面積為四十一畝,土地權屬為尚仁里村八組。甲方占八成全部賣給乙方(有造林分成合同,林權證復印件附后為證)。

            二、 買賣管理年限。上述二處山林的權屬、管理、采伐期限自買賣合同簽訂之日起至20xx年底終止,為期拾陸年。買賣期內(nèi)四至界限內(nèi)所有杉松均歸乙方所有,采伐時乙方如有越界采伐現(xiàn)象和合同期內(nèi)山林所發(fā)生的天災人禍,甲方不負任何責任。

            三、 采伐時分成約定。按甲方與土地權屬方的造林分成合同規(guī)定分成。本合同期內(nèi)有關采伐修山撫育、間伐所需要的費用乙方必須與土地權方協(xié)商按分成比例分擔,甲方不負任何經(jīng)費。

            四、 土地、分成糾紛責任。若甲方租憑土地造林時,與山林權屬方?jīng)]有搞清楚的事情,在乙方管理、采伐、出售時,土地權屬方提出與本合同這外的其它要求(如土地權屬另有其人)等,買賣期內(nèi)造成的一切經(jīng)濟損失均由甲方與土地權屬方負全部責任,乙方不負但任何責任。

            五、 上述二處山林買賣價值。(甲方:劉吉生所占土地權屬山林、租憑土地造林所占份額)總價值壹拾陸萬貳千圓整(1620xx.00元)人民幣賣給乙方。不含土地權屬方所占的山林分成份額。

            六、本合同一式四份,甲方、乙方、卿家巷村五組代表、尚仁里村八組代表各執(zhí)一份,自合同簽字之日起生效,具有法律效力。

            自本合同簽訂之日起,乙方按合同要求金額一付清給甲。

            甲 方 代 表簽章:

            乙 方 代 表簽章:

            在 場 人簽字:

            年 月 日

          買賣合同 篇3

            甲方:大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

            乙方: 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

            依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方就采購乙方生產(chǎn)、安裝的彩鋼板房事宜協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。

            一、工程概況:

            工程名稱:東平縣圖書大廈

            工程地點:東平縣西山路24#

            工程內(nèi)容:一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料,并符合安全生產(chǎn)的管理規(guī)定和國家標準。

            二、承包范圍

            承包范圍:彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

            三、價格及面積

            1、彩鋼板房面積約566平方米(最終結算面積以實際測量面積為準)。

            2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算(本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網(wǎng)、窗簾)門窗型號見第五條6。

            ○2、防盜窗安裝(含材料、人工費)100元/個(防盜窗按實際安裝數(shù)量計算,不單獨面積)。

            ○3、石膏板吊頂(含材料、人工費)20元/平方米(按實際施工面積計算)。

            ○4、局部衛(wèi)生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板,(含材料、人工費)90元/平方(按實際施工面積計算)。

            上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

            3、 計算面積: 一層房計算:長×寬 =總面積

            二層房計算:一層長×寬+二層長×寬+(走道長×寬+雨篷長×寬)÷2 +樓梯4.5平方米(每個)=總面積

            4、從聊城拆活動房到東平安裝,按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

            四、工期

            合同工期總工作日歷天數(shù)(15)天.如遇以下原因并經(jīng)甲方書面簽證造成工期延誤,工期可適當順延。

            1、因連續(xù)停電超過8小時、刮8級以上大風、連續(xù)下雨超過48小時。

            2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。

            五、產(chǎn)品質(zhì)量:

            1、墻板:巖棉板雙面白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。

            2、頂板:巖棉板上藍下白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。

            3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm,噴藍色。

            4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆,C型鋼8×4,全用1.8mm。

            5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

            6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗,辦公樓、職工宿舍樓用防盜門,以上設施已包括在單價內(nèi),不再單獨計取費用。

            7、樓板支架為40cm一道,樓梯板寬度為0.2m,走廊欄桿采用1.5mm厚方管。

            8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業(yè)主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求,并至少能夠保證甲方在合同總工期內(nèi)及工期結束后的二年時間持續(xù)使用,且每項材料的進場均需經(jīng)過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。

            六、乙方承諾:

            1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要;

            2、一層和二層骨架房全部螺絲固定,無一電焊

            3、乙方保證向甲方出具普通正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權拒絕支付合同價款。

            七、甲方權利義務

            1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建,相鄰關系等。

            2、工程完工后,乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內(nèi)甲方組織驗收(如拖延驗收視為合格)。經(jīng)甲方驗收合格,由甲方出具書面驗收合格證明;否則,乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任,如經(jīng)甲方通知,乙方無故拒絕或遲延在限期內(nèi)承擔更換、修復等責任,甲方有權另行選擇施工人,不支付合同價款、不承擔任何違約責任,如因此影響甲方使用的,乙方應賠償甲方全部經(jīng)濟損失;并按日根據(jù)本合同約定的總價款的千分之一計算違約金。

            3、本工程未驗收合格前甲方不得入住,如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。

            4、甲方指定 為本合同項下的驗收人,負責對實測面積進行核實及驗收。

            5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監(jiān)督,杜絕不符合安全生產(chǎn)行為的發(fā)生。

            八、乙方權利義務

            1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗,并將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規(guī)程施工,如在施工過程中發(fā)生人身傷亡事故與甲方無關。

            2、服從甲方的安排、指導、監(jiān)督。

            3、嚴格按照約定的材料規(guī)格施工。

            九、付款方式

            本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下:

            1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現(xiàn)場安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格后支付工程款100% 。

            2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

            3、剩余10%的工程款作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期滿,并經(jīng)甲方書面確認無違約、無質(zhì)量問題情形后支付,但乙方須出具全額發(fā)票。

            十、保修期限及范圍:

            保修期一年,,自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算,保修期內(nèi)因施工質(zhì)量和材料出現(xiàn)任何問題由乙方無償維修,人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

            十一、本協(xié)議一式四份甲方三份乙方一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。

            十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方違反本合同約定,違約方應賠償守約方一切經(jīng)濟損失,包括但不限于直接和間接損失,并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。

            十三、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

            甲方:(蓋章)

            乙方:(蓋章)

            負責人:

            負責人:

            電話:

            電話:

            日期:

            日期:

          買賣合同 篇4

            上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

            法定代表人李英寬,董事長兼總經(jīng)理。

            委托代理人湯濤,河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

            被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

            法定代表人吳山永,董事長。

            委托代理人安亞利,北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

            上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結。

            科力空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,并承擔訴訟費。

            日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款,科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是,科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。

            一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現(xiàn)場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底,科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

            一審法院判決認定:科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關的法律規(guī)定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應依照合同,履行合同規(guī)定的義務。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見,對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元,科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元,科力空調(diào)公司予以否認,且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間,日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調(diào)公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

            科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。

            日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

            本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

            上述事實,有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

            本院認為,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內(nèi)容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調(diào)公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月,科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。科力空調(diào)公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。

            一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

            二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

            本判決為終審判決。

          買賣合同 篇5

            (一)出賣人義務

            1、交付標的物,并轉移標的物的所有權于買受人。該項義務是出賣人的主合同義務,它由兩個方面的內(nèi)容組成:(1)交付標的物。買賣合同中,出賣人應將買賣合同的標的物交付給買受人。交付標的物可分為現(xiàn)實交付、簡易交付、占有改定、指示將會以及擬制交付;

            (2)轉移標的物的所有權于買受人。取得標的物的所有權是買受人的主要交易目的,因此,將標的物的所有權轉移給買受人,是出賣人的一基主要義務。移轉標的物所有權,是在交付標的物基礎上,實現(xiàn)標的物所有權的轉移,使買受人獲得標的物所有權。

            2、物的瑕疵擔保義務。依據(jù)《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第153條規(guī)定,出賣人應當按照約定質(zhì)量要法度將會標的物。出賣人提供有關標的物質(zhì)量說明的,交付標的物應當符合該說明的質(zhì)量要求。這一義務被稱為物質(zhì)的瑕疵擔保義務。

            3、權利的瑕疵擔保義務。依據(jù)《合同法》第152條規(guī)定,出賣人就交付標的物,除非法律另有規(guī)定,鋇有保證第三人不得和向買受人主張任何權利的義務。這一義務稱為出場人權利的瑕疵擔保義務。違反權利的瑕疵擔保義務,在傳統(tǒng)民法上發(fā)生權利瑕疵擔保責任的承擔。

            4、將會有關單證和資料。出還應當按照約定或者交易習慣向買受人交付提取標的物單以外的有關單和資料。該項義務系屬于出賣人在買賣合同中所負擔的從合同義務,該基底務輔助主合同義務,實現(xiàn)買受人的交易目的。交易實踐中,與買賣合同標的物相關的其他單證和資料主要包括:產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、保修單、發(fā)票、檢驗單證、檢疫單證、保險單、質(zhì)量保證書、裝箱單等。

            (二)買受人義務

            1、支付價款。支付價款是買受人的主要義務。買受人支付價款應按照合同約定的數(shù)額、地點、時間為之。

            2、受領標的物。買受人有依照合同約定或者交易慣例受領標的物的義務。若了賣人不按合同約定條件交付標的物的,例如多交付、提前交付、交付的標的物有瑕疵等,買受人有權拒絕接受。

            3、及時檢驗出賣人交付的標的物。買受人收到標的物時,有及時檢驗義務。當呈人約定檢驗期間的,買受人應當在約定期間內(nèi)時行檢驗。沒有約定檢驗期間的,買受人應當在收到標的物之后的合理期間內(nèi)及時檢驗。

            4、暫時保管及應急處置拒絕受領的標的物。在這特定情況下,憎愛人對于出賣人所將會的標的物,雖可作了拒絕接受的意思表示,但有暫時保管并應銀牌圍標不的物的義務。該項義務屬買受人所應負擔的附義務。

            以上就是關于買賣合同中當事人的權利義務的介紹了,買賣合同在什么無效?什么時候可以撤銷變更?這也是關于買賣合同效力方面的問題,如果您有興趣,請聯(lián)系我們的專業(yè)律師,我們的律師會以專業(yè)知識幫助您解決問題。

          買賣合同 篇6

            甲方: 乙方:

            甲乙雙方本著平等、互利的原則,依照《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利義務,經(jīng)友好協(xié)商,就互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)店代銷加盟的合作事宜達成如下協(xié)議:

            第一條 甲方授權:

            第二條 乙方代銷加盟的具備條件:

            1、 乙方需有三心及以上網(wǎng)店信譽或有實體店鋪(注:有開通消費者保障計劃、旺鋪并專職經(jīng)營店鋪擁有申請優(yōu)先權);

            2、 乙方能夠承受在壓力下工作的毅力和耐心,并對網(wǎng)上零售有足夠的熱情和信心,且為人正直、誠信守諾,社會責任感強;

            3、 乙方能獨立裝修,運營(淘寶、拍拍等)網(wǎng)店,能獨立策劃促銷活動;

            4、 乙方的銷售價格不能低于甲方商城銷售價格,以及乙方的分銷代理客戶。否則取消乙方的代理分銷權

            甲方,擁有合法的被授權品牌及其在此品牌下的所有具有合法知識產(chǎn)權的商品銷售授權;

            甲方必須授權乙方在 省的代理權, 省第三方代理必須經(jīng)過乙方來代理分銷,保障乙方的利益

            第二條 甲方的承諾

            1、 甲方提供乙方最低代銷價,保證乙方銷售的產(chǎn)品其貨源穩(wěn)定性,及配送的及時性,并確保產(chǎn)品的價格穩(wěn)定、質(zhì)量合格、品質(zhì)優(yōu)秀;

            2、 甲方相關動態(tài)會及時以電話、郵件或站內(nèi)信、即時通訊的方式通知乙方;

            3、 甲方提供七天無理由退換貨,產(chǎn)品出現(xiàn)售后問題甲方全力處理;

            4、 甲方在提供數(shù)據(jù)不能含有水印,代發(fā)產(chǎn)品不能在快遞單留有甲方的商城地址 廠家地址或者聯(lián)系電話等一些損害乙方代理利益

            5、 乙方銷售量達到 件 甲方返還 %以獎勵方式給予乙方。

            第二條 對乙方的管理條例:

            1、 乙方上傳甲方商品數(shù)據(jù)時,乙方需自行重新設置商品名稱,名稱中盡量避免寫上編號,并及時策劃對商品的活動推廣。商品名重新設定商品名稱,是為了避免同商品的雷同率,做出自我的風格才是最好的;

            2、 甲方售后服務專線,甲方設有售后服務平臺,所有售后問題均交由甲方處理,乙方需積極有效配合,以達至甲方用心、乙方放心、買家滿意的最終目的;

            3、 乙方應該做到三不:不串貨,不亂價,不下架。不串貨:乙方在代銷甲方的商品時,其商品不得找其它供貨商進貨;不亂價,乙方應建立在良性競爭的基礎上,不得以低價格惡性競爭,保障乙方的利潤;不下架:乙方不得私自下架甲方提供代銷的商品,須在3天之前提交申請并通過,方可下架商品及取消代理資格;

            4、 數(shù)據(jù)上傳:甲方新數(shù)據(jù)發(fā)布,均會以郵件或站內(nèi)信、即時通訊的方式通知乙方,新數(shù)據(jù)發(fā)布日起,務必一星期內(nèi)及時上傳新數(shù)據(jù);務心上傳甲方80%的商品。

            5、 乙方的貨款可以到甲方商城交易付款,支付寶付款以及銀行轉賬付款,當天貨款當天結算

            第四條 協(xié)議的終止

            1、 乙方違反以上協(xié)議時,甲方有權取消其代銷權利并終止本協(xié)議;

            2、 乙方有以下情況,甲方有權取消其代銷權利并終止本協(xié)議;《1》未上傳數(shù)據(jù)超過七天;《2》乙方一個月內(nèi)未賣出一雙;《3》嚴重串貨者;《4》未遵守相關制度;

            3、 甲方出現(xiàn)下列情況,乙方有權終止本協(xié)議:《1》甲方提供虛假產(chǎn)品資料、服務等;《2》甲方未能履行和乙方簽訂協(xié)議中的服務承諾;

            4、 經(jīng)雙方友好協(xié)商,雙方同意解除合同,終止本協(xié)議。

            第五條 其它事項

            1、 以上條款乙方必須遵循守則,請慎重考慮,加盟后,甲方所有規(guī)定及協(xié)議均同時生效;

            2、 乙方通過審核并簽認本協(xié)議日起,。合同期為 年,期滿另續(xù);

            3、 在合作中,乙方對甲方的服務或問題產(chǎn)生不滿意,可把問題總結文檔形式提交給甲方售后部(NCAA售后),甲方會及時處理及給您滿意的答復;

            甲方(簽章):

            代表(簽字):

            乙方: 簽字: 日期: 年 月 日期: 年 月 日

          買賣合同 篇7

            合同編號:___________

            甲方(賣方):______________________

            乙方(買方):______________________

            簽訂地點:__________________________

            根據(jù)(中華人民共和國合同法)及相關規(guī)定,雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就農(nóng)膜買賣的有關事宜達成協(xié)議如下:

            第一條合同標的物

            名稱

            商標

            規(guī)格型號

            生產(chǎn)廠家

            計量單位

            數(shù)量

            單價

            總價

            第二條質(zhì)量要求:______________________

            第三條包裝標準:______________________

            第四條乙方應在________年________月________日前向甲方支付所購農(nóng)膜款________元。甲方應在________年________月________日前將乙方所購農(nóng)膜交付乙方。交貨地點為:________________________。

            第五條驗收乙方應在甲方交貨后□當初________日內(nèi)對所購農(nóng)膜進行驗收;驗收內(nèi)容主要是所購農(nóng)膜是否與第一條所列內(nèi)容相符,是否達到第二條所要求的'質(zhì)量。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。其他特殊要求:________________________

            第六條違約責任1.農(nóng)膜經(jīng)驗收后經(jīng)雙方確認或相關職能部門出具證明,證明農(nóng)膜不符合第一條、第二條、第五條所要求的標準的,乙方有權要求甲方補足、換貨或退貨、并要求賣方賠償由此所引起的損失。2.一方遲延交貨或遲延支付價款的,應每日按照遲延部分價款的 %的標準向對方支付違約金。3.其他違約責任:______________________

            第七條合同爭議的解決方式本合同項下如發(fā)生爭議,由當事人協(xié)商解決,也可申請調(diào)節(jié);協(xié)商或調(diào)節(jié)不成的,□依法向________人民法院起訴,□向________仲裁部門申請仲裁。第八條本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式________份,雙方各持________份,具有同等法律效力。

            第九條其他約定事項:________________________

            甲方:________________

            委托代理人:__________

            電話:________________

            住所:________________

            開戶行:______________

            帳號:______________________

            年_____月_____日

            乙方:_______________

            _委托代理人:__________

            電話:________________

            住所:________________

            開戶行:______________

            賬號:________________

            年_____月_____日______

          買賣合同 篇8

            簽訂合同單位:(甲方)

            (乙方)

            為了做好學校食堂大米的正常供應,甲方?jīng)Q定向乙方購買優(yōu)質(zhì)大米,雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,訂立本合同。

            一、合同期限

            1、合同期限自20xx 年2 月17 日起至20xx 年 2 月17 日止。

            2、合同簽訂生效后一周內(nèi)商家應組織產(chǎn)品的供應。

            3、合同到期后,雙方無異議,繼續(xù)簽訂合同,直至終止。

            二、價格制定

            以中標價為單價,供貨期間若市場價格有變動,每月根據(jù)商城縣物價局或河南省農(nóng)產(chǎn)品價格信息服務網(wǎng)當月公布的三種價格較穩(wěn)定的大米(暫定為早燦米、晚燦米、晚米)平均價,計算出期間的差額比率,以此確定大米的價格。

            每月結算的大米價格以商城縣物價局或河南省農(nóng)產(chǎn)品價格信息服務網(wǎng)于每月26日之前公布的價格信息為準。

            當物價局公布的大米價格發(fā)生變化時,如變化幅度不超過0.02元,則按照原價格計算;如變化幅度超過0.02元,則根據(jù)物價局公布的價格提高或降低結算價格。大米投標價含運輸、搬運及稅收等費用。

            三、供貨量及付款結算方式

            乙方在時間期限內(nèi)保證按商定價格提供優(yōu)質(zhì)大米給甲方,并用國家規(guī)定的糧食專用發(fā)票結算,每斤大米提供:雙鋪二中食堂為人民幣 元/公斤;每月結算的大米價格以商城縣物價局于每月25日之前公布的價格信息為準;采取每月月底結賬,下月轉賬付款的方式。

            四、運輸?shù)攸c和數(shù)量

            1、地點:商城縣雙鋪二中食堂,并按要求搬到餐廳指定位置;當天送達指定地點。

            2、數(shù)量:兩噸左右起運;

            五、大米質(zhì)量和重量要求

            1、大米質(zhì)量須嚴格按照中標時所送樣品供應;

            2、大米質(zhì)量應符合餐廳和師生用餐要求;

            3、使用無毒衛(wèi)生編織袋包裝,凈重25公斤/袋;包裝袋上要求加印質(zhì)量安全標志“QS”。

            4、大米的重量應足斤足兩, 每包大米重量正常誤差必須低于0.2%;若經(jīng)我方抽查發(fā)現(xiàn)有短斤缺兩或破包、受潮等現(xiàn)象,將給予整批大米退回。

            5、大米質(zhì)量和重量等應符合其他相關要求。

            以上大米質(zhì)量和重量等相關方面未達到要求者,應無條件退回,所產(chǎn)生的一切費用由供貨商自理,并及時按要求更換大米;若被退回次數(shù)達三次,甲方有權解除合同,另尋供貨商。

            六、驗收和抽查

            1、驗收:餐廳負責人在大米送達時,應協(xié)同餐廳倉管員、蒸飯師對大米的逐批質(zhì)量和重量依據(jù)中標評判標準進行評定和驗收,并簽署驗收意見和記錄評定參數(shù);

            七、雙方的權利與責任

            1、甲方有權檢查監(jiān)督乙方的供貨質(zhì)量情況,維護學校、師生的權益。

            2、若乙方違約或無法提供大米,甲方有權終止合同,并直接從候備大米供應商家當中按順序確定新的供貨商,并報上級部門審批。

            3、甲方應在協(xié)議簽定后,根據(jù)乙方實際供貨量按月結算款項,于次月以轉帳方式付款。

            4、乙方應按甲方各餐廳的要求準時運至指定位置供貨,若有質(zhì)量問題應立即更換。

            5、乙方應遵照國家、地方的有關法規(guī),結合自身的行業(yè)規(guī)范,出示相應的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等證件,并提供復印件。

            八、違約責任

            1、甲乙雙方若有違反本協(xié)議的約定、造成對方經(jīng)濟損失的,對方有權要求違反方給予一定經(jīng)濟賠償,并責令違反方限期解決或整改,逾期未解決或整改的,經(jīng)濟受損方有權終止本協(xié)議,并依法追究其法律責任。

            2、協(xié)議書簽訂后若乙方提供的大米出現(xiàn)質(zhì)量、衛(wèi)生等問題,甲方有權對乙方按次數(shù)進行人民幣200元至20xx元不等金額的處罰;嚴重者,按實際情況進行不同程度的處罰或追究其法律責任。處罰款可從乙方的結算款中扣除。

            3、甲乙雙方任何一方若無法律依據(jù)而提前終止協(xié)議的,違約方應賠償對方5%(按月總數(shù)量應付款的金額計算)的違約金;造成對方經(jīng)濟損失的,應給予相應損失的經(jīng)濟賠償。

            九、附則

            1、本合同如有未盡事宜,由甲乙雙方另行商定。

            2、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,每份具有同等法律效力。

            3、本合同自簽訂之日起生效。

            甲方簽章: 乙方簽章:

            代 表 人: 代 表 人:

            年 月

            年 月 日 日

            大米買賣合同范文篇二

            出賣人:(以下簡稱甲方) 住所地: 法定代表人:

            買受人:(以下簡稱乙方) 住所地: 法定代表人:

            甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。

            一、 合同標的物

            1、 本合同的標的物是米、面,由乙方向甲方購買。

            2、 本合同的標的物表述及價款如下:

            3、本合同的標的物應當符合國家、相關部門或者相關行業(yè)的標準。

            4、甲方向乙方提供的合同標的物應是國家規(guī)定有相應生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)所生產(chǎn)。本合同簽訂時,甲方須提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)及產(chǎn)品質(zhì)量合格證,以便乙方備案之用。

            二、數(shù)量及檢驗

            交貨地驗收,商品溢短裝2%以內(nèi),視為已完全履行合同,按實際數(shù)量結算貨款。

            三、 質(zhì)量及檢驗

            甲方送貨到達后,乙方立即抽檢驗收,未提出書面異議,視為質(zhì)量合格(限于標準、規(guī)格、品種)。

            1、使用無毒衛(wèi)生編織袋包裝;

            2、重量應足斤足兩,每包重量正常誤差必須低于0.2%;若經(jīng)乙方抽查發(fā)現(xiàn)有短斤缺兩或破包、受潮等現(xiàn)象,將給予整批退回。

            3、經(jīng)甲乙雙方自愿商定,自貨物交付之日起六個月內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題(包括但不限于發(fā)霉,腐爛等)

            四、 交貨方式

            甲方負責在指定期限x年x月x日前將貨物運送到乙方指定地點xxx,運費由甲方負擔。

            五、 貨款結算方式

            甲方交貨之日,乙方先行支付10萬元人民幣。剩余貨款在交貨后三個月之內(nèi)結算完畢。

            六、 雙方權利義務及違約責任

            1、甲方未按乙方要求的時間地點送達貨物,應支付違約金。

            2、甲方送達之貨物經(jīng)乙方驗收不合格,乙方有權拒絕收貨或要求甲方退貨、補貨,應支付違約金。

            3、甲方不能按合同約定數(shù)量交貨,應在約定交貨時間前15天書面通知乙方。乙方可根據(jù)甲方狀況進行評估,如果乙方根據(jù)評估認定甲方不能繼續(xù)履約,可解除本合同,并于3天前通知甲方,甲方不得有異議。

            4、甲方所提供的貨物質(zhì)量不符合合同約定、貨物總數(shù)量短缺或其他應當歸責于甲方的原因,甲方向乙方支付違約金。

            5、乙方未能按約定付款的,應承擔不能付款部分的違約金。

          買賣合同 篇9

            出賣人(甲方):

            買受人(乙方):

            第一條 標的、數(shù)量、價款及交貨時間:

            第二條 質(zhì)量標準:

            第三條 出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限:

            第四條 包裝標準、包裝物的提供及回收:

            第五條 隨附必備品、配件、工具的數(shù)量及提供的辦法:

            第六條 合理損失標準及計算方法:

            第七條 標的物所有權自 時起轉

            第八條 標的物風險承擔:

            第九條 交貨方式、地點及期限:

            第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:

            第十一條 驗收標準、方法、地點及期限:

            第十二條 成套設備的安裝與調(diào)試:

            第十三條 結算方式、時間及地點:

            第十四條 擔保方式:

            第十五條 本合同變更和解除條件:

            第十六條 違約責任:

            第十七條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可

            以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

            (一)提交 仲裁委員會仲裁。

            (二)依法向人民法院起訴。

            第十八條 本合同自____________起生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

            第十九條 其他約定事項:

            第二十條 本合同未盡事項,由雙方共同協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。

            甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

            法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

            _________年____月____日 _________年____月____日

          買賣合同 篇10

            甲方:(買方)

            乙方:(賣方)

            根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同:

            1、乙方每月需要確保向甲方提供柴油300噸左右,也可以由甲方以口頭或書面訂單的形式確定需要的柴油數(shù)量。

            2、柴油價格由甲方采購人員與乙方銷售人員商議確定。確定價格前可參考中石油、中石化當日掛牌價。

            3、乙方向甲方提供的柴油必須達到國家標準(參見《0#柴油合格證》)。如因乙方柴油質(zhì)量不合格,引起 甲方設備損壞、延誤生產(chǎn)、甚至停產(chǎn)等損失,其所有相關損失將由乙方承擔。

            4、因甲方對柴油質(zhì)量鑒定較困難,乙方有義務為甲方提供柴油質(zhì)量鑒定單位的信息或幫助甲方進行質(zhì)量鑒定。

            5、甲方有權對每批柴油質(zhì)量進行抽查。如遇質(zhì)量疑問可通知業(yè)務員前往實地取樣鑒定,仍無法解除疑問可要求退貨并不承擔運輸費用。甲方因退貨影響生產(chǎn)可責令乙方盡快解決,如造成生產(chǎn)損失其相關損失由乙方承擔。

            6、乙方必須按照甲方要求的時間及時送貨。如遇柴油供應緊張,乙方應該首先確保甲方柴油供應。因乙方無油可供或供油不及時造成甲方延誤生產(chǎn)、停產(chǎn)等,其所有相關損失由乙方承擔。

            7、油品計量以甲方為主,如乙方有異議可另行商議。

            8、乙方提供增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。甲方需在發(fā)票開具之日起30天內(nèi)向乙方結帳。如甲方逾期不能結帳,乙方有權視情況停止供油。

            9、乙方送貨至甲方指定地點,運費由乙方承擔。甲方需提前一天以上通知乙方送油時間。

            10、甲方須確保卸油區(qū)的安全。未達到安全要求乙方駕駛員可拒絕卸油并不視作未及時送油。

            11、違約責任:按《合同法》執(zhí)行。如發(fā)生爭議可向柴油交接行為發(fā)生地人民法院提起訴訟。

            12、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

            甲方蓋章:乙方蓋章:

            代表人簽字: 代表人簽字

            年月日 年月日

          国产精品好爽好紧好大_亚洲男人综合久久综合_欧美福利电影a在线播放www_国产精品99久久精品无码

                  中文亚洲无线码欧美 | 亚洲精品国产品国语原创 | 亚洲国产精品久久怡红院 | 亚州国产一线在线观看 | 亚洲国产欧美日本精品 | 亚洲欧美日产综合在线网性色 |